Исковое заявление о невыполнении условий договора

Самое важное на тему: "Исковое заявление о невыполнении условий договора" с точки зрения профессионалов.

Исковое заявление о невыполнении условий договора

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору строительного подряда

В . (наименование суда первой инстанции)

Истец: . (сведения об истце, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик: . (сведения об ответчике, указанные в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Цена иска . (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

Исковое заявление
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ
по договору строительного подряда

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного «. «. 20.. г. между мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан завершить работы по возведению для моих личных нужд жилого дома . (характеристики объекта) не позднее «. «. 20.. г. (п. . договора).

Фактически ответчик завершил строительные работы и сообщил мне о своей готовности к сдаче-приемке готового объекта только «. «. 20.. г., т.е. просрочка составила . календарных дней.

В соответствии с п. . договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,2% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Поскольку условие заключенного сторонами договора о размере неустойки ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, установленными законодательством, указанное условие является недействительным и следует исходить из предусмотренных ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» требований.

Поэтому в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении «. «. 20.. г. мною было направлено предложение добровольно уплатить мне неустойку в размере 3% от стоимости работ за каждый день просрочки, что составляет . рублей (неустойка за . дней просрочки окончания строительства).

В письменном ответе от «. «. 20.. г. ответчик мое требование в полном объеме не признал, сославшись на то, что размер неустойки установлен договором, и выразил согласие уплатить неустойку в размере, установленном договором.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными. В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере трех процентов от стоимости работы (услуги), а если стоимость работы (услуги) отдельно в договоре не определена — общей стоимости заказа. Согласно п. 1 ст. 14 того же Закона, условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, предусмотренными законодательством, признаются недействительными.

Таким образом, в данном случае должен применяться размер неустойки, установленный Законом «О защите прав потребителей».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ, ст. 14 и 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», прошу суд:

взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за . дней просрочки начала строительных работ в размере . рублей. Расчет неустойки прилагается.

1. Договор строительного подряда от «__»_____ 20__ г. — на . стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ — на . стр.;
3. Копия заказного письма от «__»_____ 20__ г. — на . стр.;
4. Уведомление о вручении заказного письма — на . стр.;
5. Ответ подрядчика от «__»____ 20__ г.;
6. Расчет подлежащей взысканию неустойки — на . стр.;
7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: «__»______ 20__ г. __________ Подпись истца

Вернуться к оглавлению раздела: Исковые заявления в защиту прав потребителей услуг, работ

Исковое заявление о невыполнении условий договора

Исковое заявление о защите прав потребителя при выполнении работ, отказ от исполнения договора и взыскание уплаченной стоимости работ)

Рекомендуем по теме статьи и комментарии:

Образцы исковых заявлений по договору строительного подряда

Образцы исковых заявлений потребителей — дольщиков по договору долевого участия в строительстве

Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку застройщика по передаче квартиры по договору долевого участия, убытков, расходов на устранение недостатков работ и компенсации морального вреда за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве

Образцы исковых заявлений по договору подряда (выполнение работ по ремонту автомобиля, иных вещей потребителя)

Иски из договоров
об оказании услуг

Образцы исковых заявлений по договору об оказании услуг (общая форма)

Образцы исковых заявлений по договору оказания туристических услуг

Исковое заявление о защите прав потребителя при оказании туристических услуг — расторгнуть договор на туристическое обслуживание и взыскать стоимость оплаченных туристических услуг)

Образцы исковых заявлений потребителей к перевозчику (авиакомпании) по договору перевозки

Образцы исковых заявлений потребителей по договору банковского вклада

Исковое заявление о взыскании суммы вклада, процентов на вклад и неустойки в связи с нарушением условий договора банковского вклада (депозита)

Разрешение спора в связи с неисполнением обязательств по договору возмездного оказания услуг

Подписывая договор о возмездном оказании услуг, исполнитель обязуется по заданию заказчика совершить определенные действия, а заказчик обязуется оплатить их (ст. 779 ГК РФ).

По своей юридической природе такое соглашение является двусторонним. Поэтому ответственность за неисполнение договора оказания услуг несут обе стороны. Исполнитель имеет право не приступать к выполнению задачи, а начатые действия приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей препятствует надлежащему исполнению договора, а также при наличии обстоятельств, явно свидетельствующих о том, что выполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (при наличии указанных обстоятельств), а также взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательства.

Читайте так же:  Сделка купли-продажи комнаты договор, порядок действий и другие важные моменты

Невыполнение услуг по договору заказчиком

Обязательства заказчика по договору возмездного оказания услуг будут считаться неисполненными, если он:

  • нарушил сроки оплаты или не оплатил услуги;
  • не возместил расходы;
  • не принял оказанные услуги (все или часть);
  • не выполнил иные обязательства.

Неисполнение обязательств исполнителем

Заказчик может заявить о невыполнении условий договора оказания услуг исполнителем, если последний:

  • нарушил сроки;
  • причинил вред здоровью или жизни;
  • оказал услуги не в полном объеме;
  • не передал необходимую информацию или документы;
  • оказал услуги с ненадлежащим качеством;
  • не выполнил иные обязательства.

В ходе спора по договору оказания услуг интересы истца может представлять доверенное лицо на основании доверенности. В доверенности указываются полномочия представителя и срок действия документа.

Образец искового заявления в суд о невыполнении условий договора

Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что нарушая права потребителя, исполнитель причиняет ему моральный вред, который подлежит компенсации причинителем вреда в случае признания судом его вины. Размер компенсации морального вреда не зависит от размера имущественного вреда, указанная компенсация осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. Моральный вред, причиненный мне ответчиком, выразился в том, что я на протяжении нескольких месяцев нахожусь в стрессовом состоянии из-за невозможности пользоваться результатом работы, за которую заплачена значительная денежная сумма из моего собственного бюджета. В результате нарушения ответчиком моих прав я вынуждена обращаться за их защитой в суд, что само по себе отрицательно сказывается на моем моральном состоянии. На основании изложенного, руководствуясь гл.37 ГК РФ, ст. ст.

Исковое заявление о нарушении договора

Отказался от страхования имущества, тем самым не исполнив п. Договора. 4. Не возвратил тару, тем самым не исполнив п. Договора. 5. Допустил существенные нарушения п. Договора, что является основанием для досрочного расторжения Договора.
Позиция Истца подтверждается следующими доказательствами: 1. Приложение № к Договору от г. Позиция Истца подтверждается следующими нормативно-правовыми актами: — ст. 307 ГК РФ, в которой указывается: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. — ст.

Образец искового заявления о невыполнении условий договора

Исковое заявление о несоблюдении условий договора аренды

В Арбитражный суд города Москвы Истец: наименование организации Адрес: Ответчик: наименование организации Адрес: Предмет спора ИСКОВОЕЗАЯВЛЕНИЕ (о несоблюдении условий договора аренды) . .201 г. между и был заключен договор аренды № нежилого помещения общей площадью , кв. м, расположенного по адресу: Всоответствиисост.614ГКРФип.договора,Арендатор обязан своевременно и в полном объеме вносить арендную плату. Размер и сроки внесения арендной платы определены в п. договора и расчете арендной платы, являющимся неотъемлемой частью договора аренды от . .201 г. № . Внарушениеусловийзаключенного договора арендыответчикза периодс .

.201 г. по . .201 г. свои обязательства по внесению арендных платеже не выполнил, в связи с чем у последнего образовалась задолженность в общей сумме руб.

Образец искового заявления в суд о невыполнении условий договора

Истец: ИНН , ОГРН Юридический адрес: Почтовый адрес: Телефон: Электронный адрес: Факс: Ответчик: ИНН , ОГРН Юридический адрес: Почтовый адрес: Телефон: Электронный адрес: Факс: Цена иска: руб. Госпошлина: руб. Исковое заявление года между Истцом и Ответчиком был заключен № (далее по тексту — Договор). В соответствии с Договором Истец, являясь продавцом, принял на себя обязательство передать в собственность Ответчика, а Ответчик, являясь покупателем, принял на себя обязательство принять и оплатить следующее имущество: .

Исковое заявление по неисполнению договорных обязательств

Красноармейская, 80а ответчик: ИП Коновалов, кафе «Гурман», место нахождения: Свердловская обл., г. Сатка, пр. Ленина, д. 31 цена иска: 720 000 рублей Исковое заявление по договору на выполнение строительных работ (строительного подряда) (Дело № А72-178660/2012) Согласно договору подряда на выполнение строительных работ от 01.08.2011 № 188-27 (далее именуемый Договор), заключенным между Индивидуальным предпринимателем Коноваловым, кафе «Гурман» (далее именуемый Ответчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралпрофстрой» (далее именуемый Истец). Истцом в период с 01.08.2011 по 20.09.2011 выполнены работы по отделке фасада здания на пр.
Ленина, 31. Согласно пункту 3.2 Договора стоимость работ составляет 720 тыс. руб.

Претензия о невыполнении условий договора образец бланк

ОБРАЗЕЦ В Арбитражный суд города Истец: наименование организации Адрес: Ответчик: наименование организации Адрес: Цена иска ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (о несоблюдении условий договора аренды) . .201 г. между и был заключен договор аренды № нежилого помещения общей площадью , кв. м, расположенного по адресу: В соответствии со ст. 614 ГК РФ и п. договора, Арендатор обязан своевременно и в полном объеме вносить арендную плату. Размер и сроки внесения арендной платы определены в п. договора и расчете арендной платы, являющимся неотъемлемой частью договора аренды от . .201 г. № . В нарушение условий заключенного договора аренды ответчик за период с .

.201 г. по . .201 г. свои обязательства по внесению арендных платеже не выполнил, в связи с чем у последнего образовалась задолженность в общей сумме руб. На основании изложенного, руководствуясь п.п. _ _ договора, ст. ст.

Исковое заявление о несоблюдении условий договора аренды

Образец искового заявления в суд о невыполнении условий договора

ООО «Фригейт» того, на что организация вправе была рассчитывать при соблюдении условий данного договора. На основании изложенного, в соответствии с п. 1 ч.2 ст. 450 ГК РФ Прошу: 1) Расторгнуть договор с ООО «Полюс», в связи с существенным нарушение ответчиком условий договора. 2) Обязать ответчика возместить нам убытки, понесенные в результате несоблюдения условий договора. Приложение:

  1. Договор строительного подряда, заключенный между ООО «Фригейт» и ООО «Полюс» 01.12.2009 года.
  2. Письмо к ответчику с предложением расторгнуть договор.
  3. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и всех приложенных к нему документов.
  4. Квитанции об уплате госпошлины.
  5. Документы, подтверждающие невыполнение ответчиком обязательств по договору.
  6. Расчет убытков.
Читайте так же:  Просроченный полис осаго сколько можно ездить

Дата подачи заявления «01» февраля 2010 г.

Претензия также была оставлена ответчиком без удовлетворения. Согласно ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором о выполнении работ. Вогласно ст. 28 вышеуказанного закона, в случае нарушения сроков выполнения работ, а также если во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе назначить исполнителю новый срок, в случае просрочки которого потребитель имеет право на расторжение договора о выполнении работы и возврат уплаченной по договору денежной суммы.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему неисполнением договора, в оговоренный сторонами срок.

Заявление прокурору о невыполнении обязательств

_____________ районному прокурору г. _________
_____________________________________

Исходя из изложенного, прошу в соответствии с нормами Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» проверить исполнение требований действующего законодательства при заключении договоров ООО «________» и устранить нарушения закона, допущенных сотрудниками указанной компании, обязав их возвратить мне уплаченную по договору денежную сумму в размере _______ рублей, о чем сообщить в установленный законом срок.

Исковое заявление о неисполнении условий договора

(исковое заявление о неисполнении условий договора при продаже вещи потребителю)

Мировому судье судебного участка №_

______________ района г___________

Истец: (ФИО, адрес и телефон) _____

Ответчик: (Наименование, адрес, тел.)

Цена иска -15 300 рублей

(размер денежных требований)

о защите прав потребителя

24.03.2009г. я выбрала в отделе магазина «_______», расположенного по адресу_________, кожаный плащ. Понравившаяся мне модель оказалась не на мой рост (длинновата), и продавец предложил мне, при условии покупки, безвозмездно укоротить подол и рукава, с чем я согласилась.

В этот же день я оплатила покупку в сумме 14 300 рублей, получив кассовый и товарный чек, с отметкой о том, что плащ взят на переделку (изменение длины по моему росту) до 25.03.09г. В указанный день вещь не была готова и я пришла за покупкой 27.03.09. При осмотре готового плаща я обнаружила, что подол обрезан неровно, что хорошо видно со стороны, а рукава обрезаны и обработаны с использованием декоративного шнура, что отличается от первоначальной (производственной) отделки рукавов и от отделки всех остальных элементов плаща. Подклад плаща укорочен «на глазок» (без точных замеров), поэтому его длина оказалась ниже края плаща и чтобы это «исправить» подклад подшили (точнее подцепили) нитками к боковому шву плаща.

Такой вид плаща меня абсолютно не устроил, и я попросила продавца заменить плащ, от чего он отказался, пояснив, что с претензиями я должна обращаться не к нему, а к мастеру, который обрезал плащ. Однако с мастером я договора не заключала, его привлек продавец, взяв на себя обязательства исполнить наш договор (с моей стороны, договор был исполнен — оплата, в размере 14300 рублей, произведена). Таким образом, снятие продавцом с себя ответственности за качество передаваемой мне вещи (а в соответствии со ст.4 Закона «О защите прав потребителей» продавец обязан передать покупателю товар качественный), свидетельствует о неисполнении условий договора продавцом. Ответственность в этом случае ложится на продавца.

В соответствии со ст. 402 Гражданского кодекса, действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом, имеет право на расторжение договора и полное возмещение убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. В соответствии с п. 6 той же статьи, продавец отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю.

Претензию в магазин я предъявила сразу, как только увидела плащ после его переделки, т. е. непосредственно при его получении. Так как недостатки плаща слишком явные и видны невооруженным взглядом, то доказывать их с помощью проведения экспертизы считаю нецелесообразным. К тому же продавец и не оспаривал их, а отказался от удовлетворения моей претензии лишь на том основании, что за них должен отвечать мастер, по вине которого они допущены. Но, так как за неисполнение условий договора ответственность ложится на продавца, отказ в удовлетворении моей претензии неправомерен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 401, 402 Гражданского кодекса, ст. ст. 4, 13, 17, 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», в связи с отказом мной от исполнения договора купли-продажи,

1. Взыскать с ИП ______ в мою пользу, в возмещение стоимости женского кожаного плаща, 14 300 рублей.

2. Взыскать в мою пользу в возмещение убытков, связанных с обращением за юридической помощью, 1000 рублей.

1. Копия искового заявления.

2. Копия кассового чека от 24.03.2009.

3. Копия товарного чека от 24.03.2009г.

4. Копии квитанции и двух кассовых чеков Юридической компании от 28.03.2009г.

Подлинники документов будут представлены в судебное заседание.

Исковое заявление о взыскании стоимости невыполненной работы (неоказанной услуги)

Отзывов: 13 Просмотров: 24591
Голосов: 6 Обновлено: 06.12.2012

Автор документа

число консультаций: 81
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 52
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6

Мировому судье судебного участка № _____

Исковое заявление

Видео (кликните для воспроизведения).

О взыскании денежной суммы, неустойки, компенсации морального вреда

(Дата) я заключил с ответчиком договор подряда, согласно которому ответчик принял на себя обязательство изготовить (наименование изделия), что подтверждается копией договора (номер, дата).

В соответствии с п. (номер) договора ответчик обязуется изготовить с надлежащим качеством и передать изделие до (дата). Общая сумма договора составляет (руб.). Оплата производится путем внесения предоплаты в размере (руб.) при заключении договора, оставшуюся сумму в размере (руб.) после приемки изделия. Я со своей стороны условия договора выполнил: предоплату в размере (руб.) внес в кассу ответчика в день подписания договора, т.е. (дата), что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру. Ответчик же свои обязательства не выполнил, заказ в вышеуказанный срок не изготовил.

Читайте так же:  Госпошлина на вступление в наследство

(Дата) я обратился к ответчику с письменным заявлением с требованием о возврате денежной суммы в размере (руб.), выплате неустойки. Заявление было отправлено ответчику по почте заказным письмом. Ответчик в удовлетворении требования отказал.

Отношения, сложившиеся между мной и ответчиком, регулируются гражданским законодательством и Законом РФ «О защите прав потребителей».

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ст. 27 Закона «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ.

В соответствии с п.1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы.

В соответствии с п.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы, ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы, ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей».

Неустойка за нарушение срока выполнения работы по договору подряда (номер, дата) составляет (руб.): (цена договора Х 3% Х кол-во дней просрочки).

В соответствии со ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», требования потребителя о возврате уплаченной за работу денежной суммы и возмещении убытков, предусмотренные п.1 ст.28 настоящего Закона подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение сроков удовлетворения требований потребителя о возврате уплаченной за работу денежной суммы и возмещении убытков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором не определена – общей цены заказа.

Таким образом, неустойка за нарушение срока возврата уплаченной денежной суммы будет равна (руб.) (цена договора х 3% х кол-во дней просрочки удовлетворения требования).

Согласно ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 309,310,730 ГК РФ, ст. ст. 15, 17, 27, 28, 31 Закона РФ « О защите прав потребителей»

1. Взыскать с ответчика в мою пользу:

  • денежную сумму, уплаченную по договору (номер, дата) в размере (руб.);
  • неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере (руб.);
  • неустойку за нарушение срока возврата уплаченной денежной суммы с (дата) на день вынесения судебного решения;
  • денежную сумму в счет компенсации морального вреда в размере (руб.).
  1. Копия искового заявления;
  2. Копия договора подряда (номер, дата);
  3. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру;
  4. Копии заявления;
  5. Копия квитанции.

Истец: ____________ _____________

» ___ » ______________ 201_ г.

Примечание: в соответствии со ст. 23 ГПК РФ мировым судьям подсудны дела по имущественным спорам, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей.

Оставить комментарий к документу

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Исковое заявление о взыскании стоимости невыполненной работы (неоказанной услуги)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Исковое заявление о расторжении договора в связи с его существенным нарушением

В _____________
[наименование арбитражного суда, в который подается заявление]

Истец: _____________
[наименование Истца, ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон, адрес электронной почты и иные реквизиты]

Ответчик: _____________
[наименование Заказчика, ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон, адрес электронной почты и иные реквизиты]

Госпошлина: _____________ рублей

Исковое заявление о расторжении договора в связи с его существенным нарушением

«__» _________ __ г. [дата заключения договора] между _____________ [наименование Истца] и _____________ [наименование Ответчика] был заключен договор _____________ N __ [номер договора и его наименование] (далее по тексту — Договор), в соответствии с которым Истец является _____________, Ответчик — _____________ [указать статус Истца и Ответчика в договоре].

В соответствии с п. __ указанного Договора _____________ [изложить пункт договора, нарушенный Ответчиком].

Вместе с тем Ответчик нарушил условия Договора, а именно: _____________ [указать, в чем выразилось нарушение]. Такое нарушение условий указанного Договора является существенным.

В соответствии с п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Читайте так же:  Бюджетный кодекс онлайн

Согласно п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии — в тридцатидневный срок.

Исх. письмом № __ от ___ г. [номер и дата претензии] Истец направил Ответчику требование о расторжении Договора в связи с его существенным нарушением. В ответ на требование Ответчик _____________ [указать действия Ответчика после получения претензии].

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 450, п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 110, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

  1. Расторгнуть Договор _____________ от «__» _________ __ г. N __ [дата, номер договора и его наименование], заключенный между Истцом и Ответчиком, в связи с его существенным нарушением, выразившимся в _____________ [указать, в чем выразилось нарушение].
  2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере: _____________ [размер госпошлины].
  • Доверенность _____________ [указать номер и дату];
  • Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Истца;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика;
  • Документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у Ответчика отсутствуют;
  • Документы, подтверждающие соблюдение Истцом претензионного порядка;
  • Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования по договору.

С Уважением,
Представитель по доверенности _____________ [подпись, расшифровка подписи]

Составляем исковое заявление по договору подряда — образец

Основания для подачи иска

По подрядному договору могут быть выполнены работы по строительству, проектные и изыскательские работы, работы для государственных и муниципальных нужд, а также бытовых и иных личных нужд гражданина.

В зависимости от характера работ, предусмотренных подрядным договором, следует различать работы:

  • по изготовлению вещи;
  • переработке.

Наиболее популярными основаниями для подачи искового заявления по договору подряда являются:

[3]

  • отказ от оплаты по подряду;
  • невыполнение или частичное выполнение работ;
  • некачественное выполнение;
  • отказ от принятия выполненных работ;
  • несогласование условий подряда.

Содержание искового заявления по договору подряда

Исковое заявление по договору подряда должно содержать ряд обязательных сведений, предусмотренных ст.125 АПК РФ и ст. 131 ГПК РФ, а именно:

  • название суда, в который подается заявление;
  • реквизиты истца и ответчика, а также их место нахождения (жительства);
  • исковые требования.

Если иск подается в отношении нескольких лиц, указываются требования, предъявляемые к каждому из них.

Кроме того, в исковом заявлении надлежит раскрыть обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и представить подтверждающие их доказательства.

Сроки давности для искового заявления по договору подряда

Как и любой иск, исковое заявление по договору подряда имеет свои особенности, на которых важно акцентировать внимание при его подготовке.

Сначала необходимо определиться со сроками исковой давности по тому или иному нарушению подрядных отношений:

  • 1 год — для споров, связанных с ненадлежащим качеством работ;
  • 3 года — для споров о качестве строительных работ и всех прочих споров, вытекающих из договора подряда (п. 1 ст. 725 ГК РФ).

Зачастую податели жалобы пытаются применить сокращенный исковой срок и к иным подрядным обязательствам. С учетом правоприменительной практики сокращенный срок исковой давности не применяется к требованиям:

  • об оспаривании завышения подрядчиком объемов фактически выполненных работ (ФАС Северо-Западного округа от 27.07.2010 по делу № А27-11492/2009);
  • невыполнении подрядных работ (постановление ФАС Дальневосточного округа от 06.12.2005 № Ф03-А37/05-1/3784);
  • взыскании расходов по устранению неисправности в течение гарантийного срока (постановление президиума ВАС РФ от 22.03.2011 № 14378/10);
  • взыскании неустойки за нарушение сроков устранения замечаний (постановление АС Московского округа от 14.09.2015 № Ф05-10971/2015).

Относительно применения сокращенного срока исковой давности к требованиям о взыскании убытков по п. 3 ст. 723 ГК РФ мнения судов расходятся. Одни считают, что срок, установленный в п. 1 ст. 725 ГК РФ, неприменим к требованиям о взыскании убытков, возникших вследствие некачественного исполнения (постановление президиума ВАС РФ от 05.11.2013 № 7381/13). Другие имеют противоположную позицию (постановление ФАС Поволжского округа от 10.07.2012 по делу № А12-19087/2011).

Особенности искового заявления по договору подряда

Во избежание встречного иска в части незаключенности подрядного договора истцу надлежит проверить договор на согласование его предмета и всех существенных условий правоотношений.

Для подрядных договоров существенными являются следующие условия:

  • позволяющие идентифицировать конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ);
  • о начальном и конечном сроке выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

К сожалению, правоприменительная практика неоднозначна в том, какие именно условия являются для подрядных договоров существенными. В основном в качестве существенных суды выделяют условия о видах и сроках работ, но есть также и неоднозначная позиция о цене подрядного договора как о его существенном условии.

С учетом судебной практики, для того чтобы подрядный договор считался заключенным, в нем следует:

  • определить содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ (определения ВАС РФ от 05.08.2011 № ВАС-10009/11, от 21.06.2010 № ВАС-6393/10);
  • указать объект, на котором будут осуществляться работы (определение ВАС РФ от 28.07.2010 № ВАС-8703/10);
  • указать конечный результат подрядных работ — для отдельных видов (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.05.2010 по делу № А53-6762/2009).

Если договор не заключался, перед подготовкой искового заявления следует проверить наличие документов, позволяющих подтвердить факт договорных отношений. К таковым относятся, например:

[1]

  • акт выполненных работ, подписанный заказчиком (определение ВАС РФ от 21.06.2010 № ВАС-6393/10);
  • претензии, переписка сторон (постановление ФАС Уральского округа от 11.11.2009 № Ф09-8667/09-С2).

Образец искового заявления по договору подряда можно скачать по ссылке: Образец — исковое заявление по договору подряда.

[2]

Оно составляется по общим процессуальным правилам, но с учетом ряда особенностей в плане сроков исковой давности и подтверждения заключенности договора.

Читайте так же:  Статья 1121 гк рф

Исковое заявление в суд о неисполнении обязательств по договору образец

Виновными действиями ответчика мне причинен моральный вред, который выразился в том, что я испытываю дискомфортное состояние из-за неисполнения договора по установки пластиковых окон в теплые осенние дни. В результате неправомерных действий ответчика я вынужден обратиться за защитой своих нарушенных прав в суд, а уже само участие в судебном процессе отрицательно отражается на моем моральном состоянии. На основании вышеизложенного, руководствуясь гл. 37 ГК РФ, ст.ст. 15, 17, 27,28, 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», в связи с отказом мной от исполнения договора о выполнении работы, прошу: 1. Взыскать с ИП в мою пользу в возмещение стоимости работ по изготовлению пластиковых изделий 23 310 рублей. 2. Взыскать с ответчика неустойку в размере 23 076,1рублей. 3. Взыскать с ответчика в возмещение убытков, связанных с обращением за юридической помощью, 1000 рублей. 4.

Исковое заявление по неисполнению договорных обязательств

Доверенность представителя от » » г. N (если исковое заявление подписывается представителем истца). 10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

Исковое заявление о неисполнении обязательств

Истец (представитель): / / (подпись)(Ф.И.О.) Информация для сведения: Взыскать с ответчика в компенсацию морального вреда 2 000 рублей. Расчет неустойки за нарушение сроков выполнения работ (ст.28) Просрочка срока выполнения работ составила на момент обращения в суд 26 дней (с 18.10.09г.
по 12.11.09г.). 3% от стоимости цены работы — 699,3 рубля. Сумма неустойки от стоимости цены заказа: 699,3руб х26дн = 18 181,8 руб. Расчет неустойки за нарушение сроков требования потребителя (ст. 31) Просрочка удовлетворения требования составила на момент обращения в суд 7 дней (с 06.11.09. по 12.11.09г.). 3% от стоимости цены работы — 699,3 рубля. Сумма неустойки от стоимости цены заказа: 699,3руб х 7дн = 4 895,1 рубля.
Всего сумма неустойки: 23076,1 рубля. Приложение: 1. Копия искового заявления. 2. Копия договора № 003/0910 от 03 октября 2009г.

3. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 03.10.09 (у ответчика имеется) 4.

Исковое заявление о нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

районный (мировой) суд

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

«__»_______ ____ г. я заключил с ____________ Договор №___ __________________.

(название организации) (наименование договора)

В соответствии с п.___ Договора я оплатил услуги (работы) ответчика в сумме _______ руб. ___ коп. (прописью).

В соответствии с условиями договора ответчик обязался в срок до «__»_______ ____ г.

(перечислить обязанности ответчика)

Однако, в нарушение условий Договора ответчик в срок до «__»_______ ____ г. ____________________________________________________________________________ . (перечислить нарушения договора ответчиком)

Это является существенным отступлением от условий Договора, поскольку срок, оговоренный п. ___ Договора ответчиком нарушен.

Кроме того, своими действиями, ответчик нанес мне моральные и (или) физические страдания __________________.

В соответствии со ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги) или отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Ч. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» установлена ответственность исполнителя за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) — неустойка (пеня) за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

На «__»_______ ____ г. неустойка составила: _____руб. _____ коп. * 3 % * количество дней. (цена выполненной работы)

«__»_______ ____ г. я направил ответчику претензию (копия претензии с отметкой ее получения продавцом прилагается), однако она осталась без ответа до настоящего времени.

Видео (кликните для воспроизведения).

В соответствии с изложенным, руководствуясь ст.ст. 13, 15, 17, 28 Закона «О защите прав потребителей»

  1. уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги) в размере ____ руб. ___ коп. (прописью) или расторгнуть договор о выполнении работы (оказании услуги) и вернуть уплаченную сумму в размере ____ руб. ___ коп. (прописью). (Выбрать нужное)
  2. Взыскать в мою пользу с ответчика неустойку в размере ____ руб. ____ коп. (прописью)
  3. Взыскать в мою пользу с ответчика компенсацию морального вреда _____ руб. ____ коп. (прописью)

Источники


  1. Еникеев, М.И. Основы общей и юридической психологии / М.И. Еникеев. — М.: ЮРИСТЪ, 1996. — 631 c.

  2. Миронов, Иван Суд присяжных. Стратегия и тактика судебных войн / Иван Миронов. — М.: Книжный мир, 2015. — 672 c.

  3. Научно-практический комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / Под редакцией С.А. Боголюбова. — М.: Юрайт, 2018. — 800 c.
  4. Марат, Ж.П. План уголовного законодательства; Иностранной литературы, 2012. — 152 c.
Исковое заявление о невыполнении условий договора
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here